Договор на изготовления изделия из искусственного камня

Договор на продажу искусственного камня

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на продажу искусственного камня». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

Искусственный камень – популярный материал на современном рынке отделочных материалов. Он экологичный, огнестойкий, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, имеет эстетический внешний вид и разнообразие цветовой гаммы.

Производство декоративного камня

В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

Искусственный декоративный камень доступен по цене и имеет хорошие декоративные и технические характеристики.

Для гипсовых работ обычно используют матрицы из мягких материалов — полиуретан, силикон. Реже используют формы, сделанные из твёрдого пластика, дерева или металла. Это связанно с тем, что гипсовое изделие легче «вытряхнуть» из мягкой формы, чем жёсткой. К тому же, мягкая форма может похвастать глубиной и разнообразностью рельефа для формовки готового изделия.

В отличие от природных материалов, он изготовляется в широкой цветовой гамме, характеризуется выразительностью и гармонирует с любым интерьером и стилевым решением.

Важный элемент производственного процесса – сырье для камня. Это обычный пескобетон, однако он состоит из ингредиентов, которые вы не найдете на заднем дворе: армирующие волокна, цемент двух видов, суперпластификатор, красители.

По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

Если же вы планируете масштабное производство, собираетесь нанимать рабочих, лучше зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Процедура требует более длительного оформления и большей стартовой суммы, но так предприниматель будет отвечать за бизнес только вложенными средствами.

Форма договора на изделия из искусственного камня

Место нахождения и реквизиты сторон: Подрядчик: ООО“Камень мечты” Заказчик: 1143044,Московская обл.,Одинцовский р-он, пСидоровский с.

Сотрудничество с торговыми организациями является нашей приоритетной задачей. Наши материалы можно увидеть в строймагазинах и стройбазах, строительных рынках Москвы и регионов РФ.

Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.

За 14 лет работы у нас сложились партнерские отношения с компаниями вышеназванных профилей. Менять ничего не планируем. Давайте экономить наше и ваше время и сбережем наши нервы. Любые запросы на данные темы попадают в черный список. На них мы не отвечаем и не перезваниваем.

Как продать искусственный камень из гипса

После развития и расширения ассортиментной линии, наращивания оборотов производства можно выйти на новый уровень бизнеса.

Модификаторы и ПАВ, применяемые при производстве, призваны улучшить эти характеристики природного гипса.

Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.

Преимущества гипсовых камней очевидна:

лёгкость,
удобство монтажа,
гипоаллергенность,
натуральность,
высокая прочность и эксплуатационные характеристики,
стоимость гипсового камня на порядок ниже стоимости натурального камня.

Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора. 3.1.2. Соблюдать срок и время установки изделия (в соответствии с П.2.2,2.3,2.5,2.6,2.7,2.7.1,2.8,2.8.1,2.9,2.9.1) Настоящего договора 3.1.3.

Примеры облицовки искусственным камнем!

В настоящий момент интернет, это не только средство общения и развлечения, но и хороший инструмент для заработка денег.

Монтажники не выполняют дополнительные работы не связанные с монтажом изделий: — штробление стен, откосов; — работы по установке кухонной мебели; — выравнивание стяжки; — подключение и установка бытовой техники и сантехники. 7. Гарантия качества работ.

Обращаем внимание, что указанные телефоны принадлежат адвокатам и не предназначены для бесплатных консультаций!

Договор поставки офисной мебели г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

Если доставка товара произведена в согласованные сторонами сроки, но товар не был передан покупателю по его вине, новая доставка производится во вновь согласованные сторонами сроки после дополнительной оплаты Покупателем стоимости доставки товара.

Благодарю компанию Альтера Инвест, а именно профессиональных и компетентных сотрудников Николая и Александра, за качественный и творческий подход к выполнению своей работы. Услугами и оперативностью остался доволен на максимальном уровне.

Работа со строительными компаниями- наше важнейшее направление деятельности компании. Мы активно сотрудничаем с застройщиками, частными строителями, строительными фирмами Москвы, Московской, Тульской, Калужской и др. областей. Наш завод участвовал в реализации свыше 400 крупных строительных проектов. Мы поставляем искусственный камень для загородного, малоэтажного, коттеджного строительства.

Камень для украшения помещений, так называемый декоративный камень использовался издревле. Даже в XXI веке, веке новых строительных технологий, камень не теряет своих позиций. Ещё в древней Греции камень высоко ценился как элемент декора. Там же появились первые искусственные декоративные камни.

Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие. 4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п.2.3 настоящего договора. 5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.

Собственное производство трудозатратно на начальном этапе, но выгодно в перспективе при использовании наемного рабочего труда. Помните, что бизнес выживает только при постоянном развитии: подумайте заранее о путях расширения компании, новых каналах сбыта и улучшении технологии.

Срок поставки – в течение 15 дней с момента получения Поставщиком предоплаты согласно п.6.3 настоящего договора. 2.3 Поставка осуществляется железнодорожным транспортом до _____________________________ 2.4 Поставщик имеет право произвести досрочную поставку товара Покупателю согласно срока, указанного в Приложении №1 к договору.

Эти статьи и документы могут быть Вам полезны

Матрицы используются многократно, однако, мягкие матрицы быстрее изнашиваются за счёт более низкой плотности, чем твёрдые.

Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору. 5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

Также необходимо подготовить пакет технической и разрешительной документации (заключение СЭС, разрешение от пожарной инспекции и др.).

Столешницы Красота интерьера кухни, бара или любого другого помещения сильно зависит от используемой мебели.

За простой транспорта свыше 2 (двух) часов, Покупатель обязан уплатить штраф в размере 30% от суммы данной партии товара. Расчет производится наличными денежными средствами, на месте разгрузочных работ.

Дизайн-проект определяет общие габаритные размеры мебели и возможность расстановки отдельных предметов мебели в определенном порядке и в конкретном помещении. Договор купли-продажи мебели должен быть заключен в письменном виде.

Монтаж искусственного камня в Москве

Здраствуйте я хочу производить тротуарную плитку в Гомеле я являюсь ИП и плочу единый налог по ставке( Производство изделий из бетона, гипса,…

Владислаv Владислаv Сообщения : 1884Репутация : 149Дата регистрации : 2015-09-06Возраст : 32Откуда : Малоярославец Re: Договор поставкипродажи Женя запад пишет:В моём : …поставить (изготовить) в срок с…до… .

Сам процесс производства достаточно прост:

Формы смазываются специальной смазкой (состав для предварительной обработки форм), для облегчения выемки готовых изделий;
Внутри формы кистью наносится краска на необходимые участки (2-3 цвета);
Готовится смесь гипса (алебастра), песка и воды с добавлением пластификаторов и модификаторов. Для окраски камня по всему объёму в смесь добавляется краситель. Объём готовой смеси необходимо рассчитать так, чтобы он полностью умещался в матрицы. Гипсовый раствор схватывается быстро и его излишки нельзя использовать повторно.
Готовая смесь разливается в матрицы. Каждую форму с раствором необходимо аккуратно встряхнуть просеивающим движением. Это необходимо для того, чтобы раствор более плотно и равномерно растёкся по формам, а пузырьки воздуха удалились.
В процессе схватывания раствора в матрице можно нанести зубчатым шпателем горизонтальные или вертикальные полосы на тыльной стороне плитки. Такие полосы упрощают монтаж готовой плитки и делают его более надёжным.
Через 30-40 минут, когда гипс полностью застынет, искусственный камень можно доставать из матрицы для конечной просушки. Никаких дополнительных действий для сушки делать не нужно. Обычно «камень» высыхает в течение 36 часов. Чтобы ускорить данный процесс многие мастера используют специальные устройства. Самый простой: герметичный короб (из фанеры, ДСП, ламината) с отверстиями для вентиляции сверху и электрическим нагревательным прибором снизу. Готовые изделия с зазором в несколько см друг от друга укладываются в данную камеру. Включается обогреватель. Важно поддерживать температуру 30-50 градусов. Температура выше пересушит изделия и сделает их хрупкими. Процесс сушки в таких камерах занимает от 2 до 8 часов. Время зависит от количества изделий и их массы (толщины). После чего изделие также может быть окрашено или покрыто защитным слоем специальной грунтовки.

Договор на изготовление столешницы из искусственного камня

11.11.2022

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня
Форма договора на изделия из искусственного камня
Договор на заказ
Договор на изготовление и продажу искусственного камня

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня Важно Обязательство Поставщика по отгрузке строительных отделочных материалов считается исполненным в момент передачи Товара Покупателю (либо транспортной организации Покупателя). Факт передачи Товара удостоверяется отметкой Покупателя (транспортной организации Покупателя) в товарной накладной/товарно-транспортной накладной Поставщика о получении продукции. Товар передается представителю Покупателя (либо транспортной организации) при предъявлении надлежаще оформленной доверенности на получение Товара.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
Рассмотрение споров.

1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.

Форма договора на изделия из искусственного камня

Гарантия не распространяется на полировку изделия. 7.4. Изделия, сделанные на заказ возврату не подлежат.8. Ответственность сторон.

Договор на изготовление и продажу искусственного камня

Срок изготовления – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента согласования рабочих чертежей и при условии оплаты аванса (п.2.2).

Сумма заказа может измениться после контрольного замера.

Права и обязанности сторон

Заказчик обязуется:
1. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
2. Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.

3.2. Договор на изготовление и продажу искусственного камня После контрольного замера не допускаются изменения конфигурации помещения в местах, где будет производиться монтаж (выравнивание стен, углов, кладка плитки и т.п.).

Неровные стены, стяжки, незакрепленные, не выставленные по уровню базы (опоры) могут привести к невозможности монтажа изделия.

Договор на столешницу из натурального камня

Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон. 8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.
8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1.

Www.online-document.ru

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ, УСТАНОВКИ И ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЯ 5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3.

Договор на изготовление столешницы из искусственного камня

1. Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.
2. Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.
3. В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.
Приёмка изделия.

Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.
Изготовленное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику.

Если в результате указанного контрольного обмера Исполнитель придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику.В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.

Наши гарантии По окончании изготовления заказа в цеху Исполнитель производит доставку изделия по указанному адресу в заранее согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ дату и время. 2.7. По факту доставки изделия и его визуального осмотра на предмет совпадения цвета, модели камня, а также качества исполненной работы, ЗАКАЗЧИК оплачивает Исполнителю 20% от общей суммы договора. 2.7.1 Внимание После окончательной установки изделия в течение максимум 2 (двух) рабочих дней с момента фактической доставки изделия (П.2.6), Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 10% от суммы договора. 2.8.

6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров.

Договор на изготовление столешниц из искусственного камня образец

В ТОМ СЛУЧАЕ,КОГДА ПО ВИНЕ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПО ПРИЧИНАМ НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НЕГО,СРОК ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ДВА ИЛИ БОЛЕЕ (дней) ОТ момента начала работы Исполнителя, ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЮ 20% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОГОВОРА,ПОСЛЕ ЧЕГО,СТОРОНЫ СОВМЕСТНО ОПРЕДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ДАТУ ДОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ (основание П.2.8 настоящего договора). 2.9.1 ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЧИК ОПЛАЧИВАЕТ ПОСТАВЩИКУ ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СУММЫ ДОГОВОРА (основание П.2.7.1 настоящего договора).

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1.

Образец договора на изготовление столешницы из искусственного камня

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. 1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком. 1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком. 1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей. 2.2.

Договор на изготовление столешниц из искусственного камня

При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами – участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается. 8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Site Navigation. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору камней. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на своевременно в полном объеме оплаченные работы. Для изделья работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Технология изготовления мойки из листового акрилового камня

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, составленный профессиональным юристом.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.

В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Документы Договоры и соглашения Договор подряда. Скачать образец. Как работает Правовед. Тип документа Договоры и соглашения.

Договор подряда. Мне нужно. Подробное описание. Стоимость документа По договоренности с юристом Я планирую заплатить руб.

Типовой договор на изготовление изделий из искуственного камня

Договор поставки офисной мебели г. Предмет договора 1. Срок и время доставки согласовываются Покупателем и Продавцом, но не менее, чем за одни сутки до доставки. При этом Продавец информирует Покупателя о сроке и времени доставки.

Иногда такой композит называют акрилатом. Компания e-stoun — изготовление моек, столешниц, барных стоек, мебели и подоконников. Изготовление столешниц из искусственного камня. Подписываем договор на изготовление. Осуществляем монтаж в Москве и других регионах России.

Договор на изготовления изделия из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется. Произвести замер предполагаемого места установки изделия если таковое требуется.

Договор на столешницы из искусственного камня образец

Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте сдачи-приёмки выполненных работ. В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы П. В случае необоснованного отказа от подписания акта сдачи-приемки в течение трех рабочих дней с момента передачи и МОНТАЖА изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. Товар передается представителю Покупателя либо транспортной организации при предъявлении надлежаще оформленной доверенности на получение Товара. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие наступления указанных в пункте 8.

0 0 голоса

Рейтинг статьи