Договор на создание и монтаж декораций

Договор на монтаж декораций

Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет рублей. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в рублях РФ. Вышеуказанная сумма настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость материалов для аэродизайна, стоимость проката других материалов и предоставленного имущества, работу декоратора, дизайнера, художника, организатора, водителя и грузчика. Способ оплаты – наличный расчёт. 3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком не позднее чем за часов до начала мероприятия. При этом % от общей суммы оплачивается в качестве аванса не позднее дней до начала мероприятия. Исполнитель приступает к работам по оформлению помещения только после внесения % оплаты по договору. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е.

Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает 100% от уплаченной Заказчиком суммы на его счет в течение банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается. 4.2. В случае отмены мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма, внесённая в соответствии с п.3.1 настоящего договора, подлежит возврату полностью или частично на усмотрение Исполнителя. 4.3. За нарушение сроков вывоза элементов оформления предоставленных в прокат, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере одной базовой величины за каждый день задержки.

Договор подряда на монтаж оборудования

предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для художественного оформления;
предоставить Исполнителю помещение, подлежащее декорированию в срок не позднее часов «»2022 года – не позднее часов до начала мероприятия высказать свои замечания по внешнему виду помещения и, если таковые отсутствуют, принять работу;
своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
в случае внесения изменений в утвержденный проект оформления во время проведения оформительских работ, оплатить по существующему прайс-листу Исполнителя двойной тариф за дополнительные услуги, если соответствующие изменения проекта влекут за собой необходимость переделки выполненных работ;
обеспечить сохранность и целостность предоставленных в прокат имущества и материалов до конца мероприятия.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1.

Договор возмездного оказания услуг (изготовление декораций для реалити-шоу)

Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать с виновной стороны только уплаты неустойки, в соответствии с условиями договора. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 5.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.

5.2.

Договор оказания услуг по декоративному оформлению помещений и площадок

Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2. в течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику; 2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п.
3 и п. 5 настоящего Договора; 2.2.4.

Договор на оказание услуг по декорированию

Исполнитель в соответствии с п.1.1 обязуется выполнить следующие работы:

предоставить материалы и элементы, необходимые для аэродизайна помещения;
предоставить в прокат необходимые имущество и материалы для выполнения других видов декорирования;
выполнить оформление помещения с использованием предоставленных материалов, элементов и имущества;
сдать результат работ Заказчику не позднее часов «»2022 года;
по окончании мероприятия в срок до часа «»2022 года; вывезти за свой счёт предоставленные в прокат имущество и материалы, для декорирования помещения;

2.2.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере % от суммы долга за каждый день просрочки. 6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере % от суммы договора за каждый день просрочки. 6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика. 4. Сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования. 5. Порядок приема и сдачи выполненных работ 5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. 6. Ответственность сторон 6.1.

Договор на монтаж декораций декораций образец

Договор на монтаж декораций

Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором; 2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором; 2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа. 2.3. Подрядчик вправе: 2.3.1. сдать выполненную работу досрочно; 2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1.

Договор оказания услуг на изготовление декораций

Финансирование производства фильма осуществляется заказчиком при условии, что: 6. Обязательным условием перечисления средств в виде авансовых платежей является согласование заказчиком отчетов о фактических целевых расходах бюджетных средств на производство фильма далее — отчеты , которые представляются заказчику исполнителем не позднее го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. До наступления срока представления отчетов очередные авансовые платежи осуществляются по заявкам исполнителя. После наступления срока представления отчетов авансовые платежи осуществляются только при наличии отчетов.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

Для жителей Москвы и МО — +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
Санкт-Петербург и Лен. область — +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов понедельник, 17 декабря г. Стороны могут согласовывать Макет по электронной почте в сроки до проведения рекламной кампании по размещению демонстрации рекламы. Предмет договора 2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить комплекс услуг: — по изготовлению рекламных материалов для Заказчика, в соответствии с макетом, предоставленным Заказчиком. Рекламные материалы изготавливаются в соответствии с информацией, указанной в макете Заказчика, и на основании п.

Договор оказания услуг на декорирование объекта. Оказание декораторских услуг, включающих разработку, изготовление предметов декора и. Договор декоратора свадеб образец; saintgeorge.ru; Договор на монтаж декораций; Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической. Исполнитель вправе за свой счет привлекать для оказания услуг, . сцены и других помещений,; изготовление сценических декораций,; техническое.

Договор на создание фонограммы

Декорации для театральных представлений: учетные решения

Документ является основополагающим при определении договоренности между заказчиком с одной стороны и исполнителем с другой. Форма правоустанавливающей бумаги предполагает письменный вид и не требует особой удостоверяющей печати нотариуса. Организация или ИП осуществляет дизайн-проект и сдает своевременно заказ, а заказчик принимает и оплачивает работу. Прописывание характеристик помещения, нуждающегося в усовершенствовании — количество квадратных метров и месторасположение; указываются сроки и порядок проведения работ — перечисление комплекса услуг, проведения встреч с заказчиком и т.

Указание штрафов и пени за просрочку срока сдачи дизайн-проекта или за невыплату заказчиком в срок денежного вознаграждения; форс-мажорные обстоятельства — военные действия, стихийные катаклизмы, объявление всеобщей мобилизации; срок действия договора на декорирование интерьера; процедура расторжения письменной договоренности — указание условий для одностороннего расторжения соглашения, количество дней, при которых следует уведомить другую сторону и т. Договор составлен в двух экземплярах — по одному экземпляру для каждой из сторон.

Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, содержат конфиденциальную информацию и разглашению не подлежат. Исполнитель обязуется своими силами доставить элементы оформления, декорировать помещение, а также демонтировать и вывезти элементы декорирования помещения, предоставленные в прокат, по окончанию мероприятия. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем. Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу установке следующего оборудования: по адресу: г.

Права и обязанности сторон 2. Подрядчик обязан: 2. Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение дней с момента заключения настоящего Договора; 2. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора. Договора; 2. Исполнитель в соответствии с п. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем , настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне. Прочие условия 7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Заказчик в соответствии с п. Оплата суммы, указанной в п. Художественное произведение создается в соответствии с тематика художественного произведения другие необходимые данные скульптуры Исполнитель предъявляет Заказчику эскиз набросок. Эскиз дизайн-проекта — цветной эскиз рисунок объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта, сопровождающийся пояснительной запиской.

Планировочные решения — варианты перепланировки помещения.

Договор оказания услуг на изготовление декораций

Общие положения 1. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджета. Театр — учреждение культуры, осуществляющее профессиональную театральную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и своим Уставом в целях обеспечения конституционного права граждан на равный доступ и участие в культурной жизни, а также пользование услугами, предоставляемыми Театром; развития и популяризации театрального искусства; сохранения и пропаганды духовных и нравственных ориентиров общества; обеспечения потребностей населения города Мурманска и Мурманской области в сценическом искусстве; продвижения театральной культуры Мурманской области в других регионах страны и за рубежом 1. Для достижения целей, указанных в пункте 1. В случаях и ситуациях, не предусмотренных настоящим положением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Права и обязанности получателей услуг 2. Получателями услуг Театра могут быть как физические лица, так и юридические лица независимо от организационно-правовых форм.

Договор на создание и монтаж декораций

Тольятти на решение Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области от 23 сентября года, которым постановлено: «В удовлетворении требований мэрии г. Тольятти к Муниципальному бюджетному учреждению искусства г. Тольятти «Драматический театр «Колесо» им. Дроздова», Самарски В. ГГГГ об оказании услуг по разработке концепции фестиваля, отказать». Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Хаировой А.

An error occurred.

Дизайн-проект предоставляет Заказчик. Комплектация может отличаться от состава Счёта, как в наименовании, так и в количестве деталей и узлов и не содержит информации о стоимости. Комплектация предусматривает раскладку деталей по упаковкам. Договор подряда общая форма Важно Договор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы г.

Исполнитель вправе за свой счет привлекать для оказания услуг, . сцены и других помещений,; изготовление сценических декораций,; техническое. оказания услуг по изготовлению, монтажу ледовых скульптур. г. Тюмень » ___ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (ОБЩАЯ ФОРМА) г. ______ «___» ______ 20 __ г., (наименование предприятия или ф., и., о. физического лица).

Договор оказания услуг 2022 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. К договору на оказание возмездных платных услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Как заполнять договор оказания услуг? В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения: Дата и город заключения договора. Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания.

Закупка у единственного поставщика подрядчика, исполнителя может осуществляться заказчиком в следующих случаях: В таких правовых актах указываются предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного поставщика подрядчика, исполнителя исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения единственным поставщиком подрядчиком, исполнителем своих обязательств по контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. Порядок подготовки проектов таких правовых актов и поручений и перечень документов, прилагаемых при подготовке указанных проектов, включая обоснование цены контракта, предусмотренное статьей 22 настоящего Федерального закона, определяются правовым актом Президента Российской Федерации; 3 выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 4 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Введите символы с картинки: Договор на создание фонограммы На практике нам часто приходится сталкиваться с различными договорами на создание программного обеспечения. И скульптором К. Был заключен договор на создание скульптуры умершего мужа Б. Для установления на могиле, в счет вознаграждения был выплачен аванс в размере руб.

Договор на монтаж декораций Договор декоратора свадеб образец Стоимость работ и услуг, согласованных в п. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в рублях РФ. Вышеуказанная сумма настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость материалов для аэродизайна, стоимость проката других материалов и предоставленного имущества, работу декоратора, дизайнера, художника, организатора, водителя и грузчика. Способ оплаты — наличный расчёт. Оплата суммы, указанной в п.

Предмет договора 1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. Права и обязанности сторон 2. Исполнитель обязан: 2.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор на оказание услуг: почему он так нужен — Адвокач

Договор на сборку и установку декораций

Превышение Подрядчиком стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются последним за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Договор на монтаж декораций

Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет рублей. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в рублях РФ. Вышеуказанная сумма настоящего Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, стоимость материалов для аэродизайна, стоимость проката других материалов и предоставленного имущества, работу декоратора, дизайнера, художника, организатора, водителя и грузчика.
Способ оплаты – наличный расчёт. 3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, осуществляется Заказчиком не позднее чем за часов до начала мероприятия. При этом % от общей суммы оплачивается в качестве аванса не позднее дней до начала мероприятия. Исполнитель приступает к работам по оформлению помещения только после внесения % оплаты по договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 12.1. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.

4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор № 21 на монтаж системы видеонаблюдения

«__» _____________ г.

ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул.

Заказчику следующие исключительные права на использование видеоролика: — право на публичное исполнение Видеоролика; — право на сообщение для всеобщего сведения, право на передачу в эфир и последующей передачи в эфир; или любое другое публичное сообщение Видеоролика, в том числе, по кабелю проводам или с помощью иных аналогичных средств; — право на перевод на любые языки; — право на субтитрирование и дублирование текста Видеоролика; — право импортировать экземпляры Видеоролика в целях распространения; — право на обнародование Видеоролика, т.е.

Договор на создание произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, монументально-декоративных, оформительских работ, станковой живописи и графики

рабочую силу, механизмы для производства вспомогательных работ: (количество человек, вид работ и др.) создание не был заключен отдельный договор.

Вся переданная Заказчиком Исполнителю или составленная Исполнителем по согласованию с Заказчиком коммерческая, проектная и дизайнерская документация, необходимая для выполнения работ и услуг, является Приложением к настоящему Договору и любые изменения в ней могут быть произведены только по взаимному согласованию сторон.

5.3. Оборудование и имущество, закупленные Исполнителем во исполнение настоящего Договора, кроме материалов и элементов, необходимых для аэродизайна помещения являются собственностью Исполнителя.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, содержат конфиденциальную информацию и разглашению не подлежат.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны Исполнителя, т.е. отсутствия надлежащего оформления помещения к сроку, указанному в настоящем договоре, по вине Исполнителя (исключая обстоятельства форс-мажора), Исполнитель возвращает 100% от уплаченной Заказчиком суммы на его счет в течение банковских дней с даты выставления Заказчиком соответствующей претензии Исполнителю, а настоящий Договор расторгается.

4.2. В случае отмены мероприятия по причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма, внесённая в соответствии с п.3.1 настоящего договора, подлежит возврату полностью или частично на усмотрение Исполнителя.

4.3. За нарушение сроков вывоза элементов оформления предоставленных в прокат, Исполнитель несет ответственность и уплачивает Заказчику штраф в размере одной базовой величины за каждый день задержки.

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].

Заказчик имеет право: 2.4.1.

Договор на монтаж декораций

Стоимость работ и услуг, согласованных в п. 2.1 настоящего Договора, составляет рублей.

Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего договора, являются его неотъемлемой частью. 12.2. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном Суде Томской области. 12.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 12.4. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 12.5. К договору прилагается копия лицензии Подрядчика на соответствующий вид деятельности и является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

0 0 голоса

Рейтинг статьи